1956年3月28日 東京高等裁判所第五民事部 判決
電解槽の納入遅れと違約金の制限
結果 —向き―
| あらまし | 人造宝石の製造を目的とする会社は1948年、鉄工会社に水素と酸素を作る電解槽などの製作と据付を代金210万円で注文し、別の機械会社が工事を援助すると約束した。完成が遅れたため、機械会社は工事を完成させる責任を負うことを約束し、1949年4月には、完成して引き渡すまで毎月20万円を支払う契約を結んだ。それでも電解槽は引き渡されず、注文会社は機械会社に対し、1954年1月分までの未払い分として計1170万円の支払いを求めた。 |
|---|---|
| 判断 | 月20万円の契約は、名目は援助金の貸付でも、実質は工事遅れの損害額を前もって決めた違約金だと認め、見せかけの契約や不当な契約で無効との主張は退けた。 注文会社は技術援助を約束しながら協力を拒み、遅れが続く限り無制限に請求するのは信義に反するとして、完成予告の期限だった1949年10月分までに限り認めた。 機械会社に150万円の支払いを命じた。裁判所が違約金の額を増減できないとする民法の規定にも、信義を理由に後の期間の請求を退けることは反しないとした。 |
- 裁判年月日
- 1956年3月28日
- 裁判所
- 東京高等裁判所第五民事部
- 種類
- ―
- 事件番号
- 昭和25年（ネ）第176号
- 事件名
- 契約金請求事件
- 結果
- —
- 向き
- ―
- 原文
- 裁判所ウェブサイト
裁判の流れ
| 段階 | 裁判所 |
|---|---|
| 高裁 | 東京高等裁判所第五民事部 昭和25年（ネ）第176号 1956.03.28— この判決 |
判決文が公開されていないものは、分かっていることだけを載せています。
この判決をした裁判官
3人判決のデータは裁判所ウェブサイトの裁判例検索などから集めています。傾向の色は、これまでの判決をもとにした目安です。
記録所.com は民間のサイトで、裁判所などの公的機関が運営するものではありません。