1997年7月15日 最高裁判所第三小法廷 判決
欠陥工事の相殺後の代金と遅延損害金
結果 その他向き―
| あらまし | 建設業者はホテルの新築工事を請け負って建物を引き渡したが、注文者は報酬のうち約2594万円を支払わなかった。建物には欠陥があり、引渡しも遅れたため、注文者は修理費に代わる損害賠償などと残代金を差し引く「相殺」を主張した。建設業者は、残代金と引渡しの翌日からの遅延損害金の支払を求めた。注文者は、二審判決の仮執行宣言に基づいて支払った金銭のうち、取り消されるべき部分の返還と利息も求めた。 |
|---|---|
| それまでの判断 | 二審は相殺により残代金を約694万円と認め、引渡しの翌日である昭和59年4月18日から支払済みまで1日1000分の1の遅延損害金の支払を命じた。 |
| 最高裁の判断 | 欠陥の賠償金と残代金を相殺した場合、注文者が支払遅れの責任を負うのは、相殺を伝えた日の翌日からだと判断した。 賠償金と代金は引換えの関係にあり、相殺の効果がさかのぼっても、相殺までは遅延の責任がなかったことに変わりはないとした。 遅延損害金の起算日を平成3年3月5日に改め、払い過ぎの約1744万円に年6分の利息を付けて返すよう建設業者に命じた。 |
- 裁判年月日
- 1997年7月15日
- 法廷
- 最高裁判所第三小法廷
- 種類
- 判決
- 事件番号
- 平成5年（オ）第2187号
- 事件名
- 請負工事代金請求、民訴法一九八条二項の裁判申立
- 結果
- その他
- 向き
- ―
- 原文
- 裁判所ウェブサイト
裁判の流れ
| 段階 | 裁判所 |
|---|---|
| 二審 | 広島高等裁判所 平成1年（ネ）第108号 1993.09.17請求を一部認めた ― |
| 最高裁上告 | 最高裁判所第三小法廷 平成5年（オ）第2187号 1997.07.15 判決その他 この判決 |
判決文が公開されていないものは、分かっていることだけを載せています。
この判決をした裁判官
5人判決のデータは裁判所ウェブサイトの裁判例検索などから集めています。傾向の色は、これまでの判決をもとにした目安です。
記録所.com は民間のサイトで、裁判所などの公的機関が運営するものではありません。