2006年2月17日 甲府地方裁判所民事部 判決
理事長室増築の下請代金と代理権
結果 —向き―
| あらまし | 建築工事業を営む下請業者は、建設コンサルタント会社から理事長室の増築工事と追加のタイル貼り・塗装工事を請け負い、完成させて引き渡した。代金は合計1716万9500円だと主張したが、支払われたのは1178万5000円だった。そこで下請業者は、残りの538万4500円と遅延損害金の支払いを会社に求めた。会社は、代金は確定しておらず、交渉役の設計士に代理権はなく、工事に欠陥もあると争った。 |
|---|---|
| 判断 | 残代金538万4500円の支払いを命じた。遅延損害金は、補修完了後の平成16年1月1日からとし、請求より遅い起算日とした。 見積書をもとに確定額の合意があり、社長が設計士に工事と代金の決定権限を包括的に与えていたと推認した。 欠陥は証拠が抽象的で立証されず、仮にあっても注文者側の指示によるもので、下請業者は責任を負わないとした。 |
- 裁判年月日
- 2006年2月17日
- 裁判所
- 甲府地方裁判所民事部
- 種類
- ―
- 事件番号
- 平成16年（ワ）第309号
- 事件名
- 請負代金請求
- 結果
- —
- 向き
- ―
- 原文
- 裁判所ウェブサイト
裁判の流れ
| 段階 | 裁判所 |
|---|---|
| 地裁 | 甲府地方裁判所民事部 平成16年（ワ）第309号 2006.02.17— この判決 |
判決文が公開されていないものは、分かっていることだけを載せています。
この判決をした裁判官
1人| 傾向 | 名前 | 立場 | 個別意見・役割 |
|---|---|---|---|
| 倉地 康弘 | 賛成 | 単独 |
判決のデータは裁判所ウェブサイトの裁判例検索などから集めています。傾向の色は、これまでの判決をもとにした目安です。
記録所.com は民間のサイトで、裁判所などの公的機関が運営するものではありません。