2021年4月21日 東京高等裁判所 判決
野村とIBMのシステム開発中止
結果 その他向き―
| あらまし | 野村HDは、子会社の野村証券の投資一任サービスに使う新しいコンピュータシステムの開発支援などを、開発の段階ごとの複数の契約でIBMに委託した。開発は遅れ、目標の平成25年1月の稼働開始にリスクがあると判断されて平成24年8月に一時中断し、同年11月に野村側が開発を断念した。野村HDと野村証券は、IBMに契約違反や不法行為があったとして総額約36億円の賠償を求めた。IBMは逆に、未払いの報酬など総額約5億6000万円の支払いを求めた。 |
|---|---|
| それまでの判断 | 東京地方裁判所は、不法行為は認めなかったが、一部の契約がIBMの責任で実行できなくなったとして、IBMに野村HDへ16億2078万円の賠償を命じた。野村証券の請求とIBMの請求は、すべて退けた。 |
| 判断 | 一審判決を変更し、野村HDと野村証券の賠償請求をすべて退け、野村HDにIBMへ未払い報酬など1億1224万5000円と遅延損害金の支払いを命じた。 システムの完成や平成25年1月の稼働開始は双方のビジネス上の目標にとどまり、IBMが契約で負う義務ではなかった。 開発が遅れた大きな原因は野村証券の度重なる変更要求にあり、IBMは可能な限度で管理もしていたので、契約違反も不法行為もない。 |
- 裁判年月日
- 2021年4月21日
- 裁判所
- 東京高等裁判所
- 種類
- ―
- 事件番号
- 平成31年（ネ）第1616号
- 事件名
- 損害賠償，報酬等反訴請求控訴事件
- 結果
- その他
- 向き
- ―
- 原文
- 裁判所ウェブサイト
裁判の流れ
| 段階 | 裁判所 |
|---|---|
| 一審 | 東京地方裁判所―野村HDの請求を16億2078万円の範囲で認め、野村証券とIBMの請求を退けた ― |
| 高裁 | 東京高等裁判所 平成31年（ネ）第1616号 2021.04.21その他 この判決 |
判決文が公開されていないものは、分かっていることだけを載せています。
この判決をした裁判官
3人判決のデータは裁判所ウェブサイトの裁判例検索などから集めています。傾向の色は、これまでの判決をもとにした目安です。
記録所.com は民間のサイトで、裁判所などの公的機関が運営するものではありません。