主な判決
本人の個別意見、大法廷、裁判長をつとめた判決などから、この人をよく表す判決を選んでいます。
裁判長
2021.04.21 東京高裁
- どんな裁判
- 野村HDは、子会社の野村証券の投資一任サービスに使う新しいコンピュータシステムの開発支援などを、開発の段階ごとの複数の契約でIBMに委託した。開発は遅れ、目標の平成25年1月の稼働開始にリスクがあると判断されて平成24年8月に一時中断し、同年11月に野村側が開発を断念した。野村HDと野村証券は、IBMに契約違反や不法行為があったとして総額約36億円の賠償を求めた。IBMは逆に、未払いの報酬など総額約5億6000万円の支払いを求めた。
- 流れ
- 本人の立場
- 賛成 裁判長をつとめた。
- 向き
- ―
裁判長
2021.01.27 東京高裁
- どんな裁判
- 横浜市で麻酔科クリニックを個人で開く医師が、業務委託契約に基づき静岡県内の3つの病院で手術の麻酔業務を行い、報酬を受け取った。医師はこの報酬が社会保険診療の収入に当たるとして、概算の経費率で所得税を申告し、消費税も非課税だとして申告しなかった。税務署長がこれを認めず所得税の増額や消費税の課税、加算税の処分をしたため、医師は国を相手に処分の取消しを求めた。
- 流れ
- 本人の立場
- 賛成 裁判長をつとめた。
- 向き
- ―
裁判長
2020.06.29 東京高裁
- どんな裁判
- 女湯の脱衣場に侵入した疑いで逮捕された男性について、実名入りで逮捕を伝える記事がツイッターに複数投稿され、閲覧できる状態になっていた。この人は、逮捕の事実をみだりに公表されない利益が侵害されているとして、ツイッターの運営会社に投稿の削除を求めた。この人は罰金10万円の裁判が確定して納付も済ませており、その後5年の経過で刑の消滅の効果が生じていた。
- 流れ
- 本人の立場
- 賛成 裁判長をつとめた。
- 向き
- ―
担当裁判
20件 | 判決 | 法廷 | 結果 | 本人の立場 | 向き |
|---|
| 2021.04.21 東京高裁 | 野村とIBMのシステム開発中止 開発が遅れた大きな原因は野村証券の度重なる変更要求にあり、IBMは可能な限度で管理もしていたので、契約違反も不法行為もない。 | 東京高裁
| その他 | 賛成 | ― |
| 2021.01.27 東京高裁 | 麻酔医の報酬と税の優遇 手術の主体は病院であり、医師の関与は病院の一連の医療に吸収され、自ら主体となったとはいえないとした。 | 東京高裁
| — | 賛成 | ― |
| 2020.06.29 東京高裁 | ツイッターの逮捕歴投稿の削除請求 投稿は公益目的で、グーグル検索にも表示されなくなり不利益の可能性が低下したため、刑の消滅後でも利益の優越は明らかでないとした。 | 東京高裁
| その他 | 賛成 | ― |
| 2020.01.29 東京高裁 | 無国籍のアルメニア民族男性の難民認定 受入れ見込みの国がなく行き場を失うことは担当者にも明白で令書は無効だ。在留不許可も違法だが、無効といえるほど重大明白な欠陥はない。 | 東京高裁
| その他 | 賛成 | ― |
| 2019.11.27 東京高裁 | 海外で働く社長は日本の居住者か シンガポールを拠点とする他国への短期渡航は同国滞在と同一視でき、資産の所在だけで居住者とは判定できないとした。 | 東京高裁
| — | 賛成 | ― |
| 2019.08.21 東京高裁 | イラク戦争検証報告書の情報公開 聞き取り対象者などの氏名は率直な意見交換を損なうとし、15年の経過や外国の報告書の公表があっても判断は変わらないとした。 | 東京高裁
| — | 賛成 | ― |
| 2019.04.10 東京高裁 | 請願活動を理由にした国の辞任圧力 損害は報酬1年分と弁護士費用に限り、退職金と慰謝料は退けた。誰が加害者かを知ったのは平成27年の聞き取り終了時で、時効は成立していないとした。 | 東京高裁
| — | 賛成 | ― |
| 2018.10.24 東京高裁 | 横浜事件の遺族による国への賠償請求 記録がないことを理由に再審請求を退けた判断は権限の趣旨に明らかに背くとはいえない。免訴の当否は再審で決着済みで、蒸し返しにすぎない。 | 東京高裁
| 棄却 | 賛成 | ― |
| 2017.11.22 東京高裁 | 週刊誌広告の「猛毒米」と名誉毀損 売上げ減少は認定できず、社告・意見広告の費用も賠償の対象外とした。言論には訴訟でなく言論で対抗するのが望ましいと述べた。 | 東京高裁
| その他 | 賛成 | ― |
| 2017.06.07 東京高裁 | 顧問弁護士のインサイダー取引と課徴金 「知った」といえるには、決定があったかもしれないとの認識で足りる。弁護士はメール資料を確認した時点で知ったと判断した。 | 東京高裁
| — | 賛成 | ― |
| 2017.05.17 東京高裁 | 部活顧問教諭のうつ病と解雇 月平均100時間超の時間外労働も負担を強めた。他に有力な原因はなく、うつ病は仕事が原因と認めた。 | 東京高裁
| その他 | 賛成 | ― |
| 2014.06.11 東京高裁 | 歩道橋損傷の修理費用の全額負担 事故による工事費は事前の予算化が難しく、命令の制度がなければ回復が遅れるため、原因者に全額を負担させることには合理性があるとした。 | 東京高裁
| — | 賛成 | ― |
| 2010.11.05 東京高裁 | 市議の広報紙と政務調査費の使い道 後援会の支出に政務調査費を充てるのは違法だが、平成17年度分は後援会宛の領収証でも、裏づける事情があれば議員個人の支出と認められるとした。 | 東京高裁
| — | 賛成 | ― |
| 2010.06.23 東京高裁 | 日朝・日韓交渉の外交文書の不開示 50年以上たっても、現在の交渉に関わる以上、不開示の理由は当然には弱まらない。内容を推測できても、実際の公開とは不利益が格段に違う。 | 東京高裁
| — | 賛成 | ― |
| 2009.09.30 東京高裁 | 社長宅周辺での組合の街宣活動 雇用は大学助手の任期中に限ったアルバイトで正社員採用が前提ではなかったとして元アルバイトの請求を退け、出版社の請求も退けた。 | 東京高裁
| — | 賛成 | ― |
| 2006.02.15 東京地裁 民事第13部 | 中国残留婦人と国の帰国・自立支援責任 日本語教育や生活保護の運用などの自立支援は不十分だが、住宅提供や年金特例もあり、立法をしなかった点も含め違法とはいえないとした。 | 東京地裁 民事第13部
| — | 賛成 | ― |
| 2004.09.29 東京高裁 | 親会社ストックオプションの所得区分 税務当局が一時所得とする公式の見解を示したとはいえず、課税は信義則に反しない。一方、見解の対立もあり、加算税まで課す必要はない。 | 東京高裁
| — | 賛成 | ― |
| 2004.04.16 東京高裁 | 即位の礼参列と都の祝賀事業の公費支出 最高裁の愛媛玉串料判決とは事案の性質が違うとして、一審の判断を支持し、住民たちの控訴をすべて退けた。 | 東京高裁
| — | 賛成 | ― |
| 2004.01.21 東京高裁 | 保育士試験の答案と採点結果の開示 採点基準が推測され受験技術が広まるおそれもある。採点者の主観的判断が大きい記述式部分だけを見せなかった都の判断に、不当な点はないとした。 | 東京高裁
| — | 賛成 | ― |
| 2003.11.12 東京高裁 | 中野区議選の同数票と当選無効 争いのある4票を一つずつ検討した結果、両者の得票はやはり同数で当選人はくじで決めるべきであり、裁決は正しいとして双方の請求を退けた。 | 東京高裁
| — | 賛成 | ― |
このサイトに収録した判決だけです。実際に担当した裁判は、これより多くあります。