2002年12月5日 大阪地方裁判所 判決
仮換地の使用承認の遅れと賠償
結果 —向き―
| あらまし | 堺市の駅前で進む土地区画整理事業で、移転先の土地（仮換地）を割り当てられた地権者6人が、平成11年にその土地の使用承認と建物の建築許可を申請した。事業を行う公共団体と市長は、駅前の共同ビル計画への協力を地権者に求める中で承認や許可を出さず、地権者らの提訴後の平成12年8月になって認めた。地権者らは、遅れは違法だとして、公共団体に対し、賃料収入の損失、税の特例を受けられなかったことによる負担、慰謝料の賠償を求めた。 |
|---|---|
| 判断 | 区画整理の工事に支障がないのに、別事業である共同ビル計画を理由に、申請後相当期間を過ぎても土地の使用承認や建築許可を出さなかったのは違法だと判断した。 建物の完成が遅れた7か月分の賃料収入などの利益を損害と認め、公共団体に対し、地権者6人へ合計約2120万円と遅延損害金を支払うよう命じた。 税の特例を受けられなかった損害は地権者側の判断によるもので遅れとの因果関係がないとして退け、慰謝料も金銭賠償で回復できるとして認めなかった。 |
- 裁判年月日
- 2002年12月5日
- 裁判所
- 大阪地方裁判所
- 種類
- ―
- 事件番号
- 平成12年（行ウ）第37号
- 事件名
- 仮換地の使用収益に関する承認申請許可等請求事件
- 結果
- —
- 向き
- ―
- 原文
- 裁判所ウェブサイト
裁判の流れ
| 段階 | 裁判所 |
|---|---|
| 地裁 | 大阪地方裁判所 平成12年（行ウ）第37号 2002.12.05— この判決 |
判決文が公開されていないものは、分かっていることだけを載せています。
この判決をした裁判官
3人判決のデータは裁判所ウェブサイトの裁判例検索などから集めています。傾向の色は、これまでの判決をもとにした目安です。
記録所.com は民間のサイトで、裁判所などの公的機関が運営するものではありません。